Home > Договор забивка свай

В данном разделе вы можете скачать договор на забивку свай, также его можно применять для аренды копровой установки с экипажем.

Образец для скачивания в файле ниже.

ДОГОВОР №36
подряда между ООО «» и ООО «»

05 июля 2018г. г. Москва
ООО «», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора , действующего на основании Устава, с одной Стороны и

ООО «», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Договор.

Статья 1. Предмет договора, стоимость и порядок оплаты

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по погружению свай на объекте строительства:
, (далее по тексту – «Работы»), а Заказчик обязан предоставить возможность Подрядчику выполнить эти Работы, принять результат этих Работ и оплатить.
1.2. Перечень работ, стоимость, сроки выполнения, и порядок расчетов и другие особенности Договора
указываются в приложениях к настоящему Договору.
1.3. Стоимость настоящего Договора определяется суммой сметных расчетов указанных в приложениях к нему.
1.4. В случае возникновения дополнительных работ Стороны подписывают приложение №2, №3 и так далее. Все эти приложения становятся неотъемлемой частью Договора и сумма сметных расчетов входит в стоимость Договора.

Статья 2. Обязанности Сторон и порядок выполнения работ

2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить работы в соответствии со сметой.
2.1.2. Выполнить работы в согласованные с Заказчиком сроки.
2.1.3. Выполнить работы в соответствии с требованиями техники безопасности.
2.1.4. Подрядчик по готовности выполненных работ или части работ предоставляет акты, счета на их оплату и в течение 5-ти дней счета-фактуры.
2.1.5. В случае задержки выполнения работ относительно графика Подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости незаконченных вовремя работ за каждый день просрочки. Неустойка по предложению Заказчика вычитается из последнего акта.
2.1.6. По окончании работ (этапа работ) за свой счет убрать свою технику и другое имущество Подрядчика с объекта и мусор образованный в ходе выполнения работ в течении 3 (трех) дней.
2.1.7. В случае привлечения Подрядчиком работников из других государств, включая СНГ, все связанные с этим расходы, Подрядчик несет самостоятельно без предъявления компенсаций. В случае нарушений установленного порядка привлечения иностранной рабочей силы, правил регистрации, Подрядчик самостоятельно несет установленную ответственность.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Подрядчику до начала работ экземпляр необходимой для производства работ проектной документации с отметкой «В производство работ разрешаю», площадку по акту для
производства работ, разбивку свайного поля, все необходимые разрешительные документы.
2.2.2. Обеспечить достаточную охрану строительной техники Подрядчика на объекте, при условии, если такая техника будет передана Исполнителем под охрану в порядке по акту, установленном на Объекте.
2.2.3. В течение 10 дней после получения от Подрядчика уведомления о готовности выполненных работ к сдаче и получения от него актов выполненных работ произвести приемку выполненных работ с
подписанием актов выполненных работ или дать мотивированный отказ.
В случае, если Заказчик в течение 10 дней не передаст Подрядчику подписанные акты выполненных работ или мотивированный отказ, акты считаются подписанными и подлежат оплате.
Оформление актов выполненных работ и их оплата производится ежемесячно по мере подготовки актов Подрядчиком.
2.2.4. Оплатить выполненные работы и авансовые платежи в согласованные графиком сроки при выполнении Подрядчиком графика работ.
В любом случае оплата за выполненные работы за месяц или этап работ и окончательный расчет производятся в течение 10 календарных дней после оформления актов.
Аванс удерживается пропорционально выполненным работам.
2.2.5. В случае задержки оплаты Подрядчик может приостановить работы. В этом случае он не несет ответственности за сроки окончания работ.

Кроме того, Подрядчик может демонтировать и увезти технику без обязательств закончить планируемые по настоящему Договору работы.
2.2.6. В случае задержки оплаты за выполненные работы Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости неоплаченной вовремя суммы за каждый день просрочки.


Статья 3. Представительство Сторон

3.1. Для решения вопросов, связанных с исполнением настоящего Договора, подписанием актов, писем и
других необходимых документов помимо директоров (генеральных директоров) Стороны назначают своих
полномочных представителей с правом подписи указанных документов от имени соответствующей
Стороны:

от Заказчика

Директор тел

от Подрядчика

Генеральный директор
Главный инженер
Начальник сваебойного участка
Кроме указанных в настоящей статье представителей Стороны должны представить друг другу приказы о
назначении других ответственных лиц с указанием их полномочий.


Статья 4. Особые условия

4.1. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством РФ.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природного явления, действием внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
4.3. Сторонами применяется досудебный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию – 10 дней с момента получения. Если Сторонам не удается достигнуть соглашения вышеперечисленным способом, для решения спора они обращаются в Арбитражный суд по месту регистрации Заказчика.
4.4. Документы, для которых настоящим Договором не установлен конкретный способ их предоставления, Сторона вправе направлять другой Стороне любым из следующих способов: по электронной почте другой Стороны; по месту нахождения другой Стороны почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении, либо вправе передать такие документы уполномоченному
представителю другой Стороны.
Стороны признают переписку с электронных адресов: «Заказчика» @mail.ru и «Подрядчика» @mail.ru — условием о признании электронного адреса простой электронной подписью. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются
сторонами официальной перепиской в рамках настоящего договора. Передаваемые документы должны быть подписаны сторонами и скреплены печатью. При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы, содержащие отсканированные страницы настоящего договора, имеют
юридическую силу оригинала. При необходимости, Стороны могут обменяться оригиналами договора при личной встрече представителей или с помощью почтовой связи.
4.5. Подрядчик при выполнении строительно-монтажных работ несет ответственность за соблюдение своими работниками требований техники безопасности, санитарно-бытовых и гигиенических условий
труда в пределах мест их нахождения.
4.6. Ущерб, нанесенный третьим лицам в ходе работ по вине Заказчика или Подрядчика, компенсируется виновной Стороной.
Подрядчик за свой счёт несёт ответственность перед надзорными и иными контролирующими органами за нарушение Подрядчиком (в том числе его работниками) или третьими лицами (в том числе их
работниками), привлечёнными Подрядчиком для выполнения работ, требований настоящего Договора, требований закона РФ и иных правовых актов об охране труда, об охране окружающей среды, о
безопасности строительных работ и о пожарной безопасности, а также требований иных законов и иных нормативных правовых актов РФ, нормативной документации РФ.
В случае, если за нарушения, указанные в настоящем пункте Договора, к ответственности будет привлечен Заказчик, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, понесенные последними на уплату штрафов и иных платежей.
4.7. К отношениям Сторон по Договору положения РФ. 317.1. ГК РФ не применяются, при этом ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств Сторонами по Договору подлежит
применению в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором и нормами действующего законодательства РФ.

Статья 5. Вступление Договора в силу

5.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному для каждой Стороны, вступает в силу с момента его подписания Сторонами при условии обмена оригиналами, действует до момента исполнения всех принятых Сторонами обязательств по Договору.
В случае, если Заказчик в течение 3-х дней после получения от Подрядчика двух подписанных им экземпляров, не передал Подрядчику подписанный экземпляр, Договор считается не подписанным.
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Все приложения к настоящему Договору, надлежащим образом оформленные и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой его частью.

Статья 6. Реквизиты и подписи Сторон